Mudanças entre as edições de "CPI do Rio Mathias"
| Linha 6: | Linha 6: | ||
Constituída já no início dos trabalhos da 19ª Legislatura, a CPI teve como seu presidente o vereador [[Wilian Tonezi]], [[Neto Petters]] foi o secretário e Diego Machado foi o relator. A comissão ainda contou com os membros [[Sales]] e [[Cláudio Aragão|Aragão]].<ref>[https://web.archive.org/web/20240515143607/https://camara.joinville.br/noticias/noticias-das-sessoes-ordinarias/tudo-definido-na-cpi-do-rio-mathias-investigacao-comeca-dia-1o/ Tudo definido na CPI do Rio Mathias; investigação começa dia 1º.] Câmara de Vereadores de Joinville. Arquivado do [https://camara.joinville.br/noticias/noticias-das-sessoes-ordinarias/tudo-definido-na-cpi-do-rio-mathias-investigacao-comeca-dia-1o/ original]. Visitado em 15/05/2024.</ref> | Constituída já no início dos trabalhos da 19ª Legislatura, a CPI teve como seu presidente o vereador [[Wilian Tonezi]], [[Neto Petters]] foi o secretário e Diego Machado foi o relator. A comissão ainda contou com os membros [[Sales]] e [[Cláudio Aragão|Aragão]].<ref>[https://web.archive.org/web/20240515143607/https://camara.joinville.br/noticias/noticias-das-sessoes-ordinarias/tudo-definido-na-cpi-do-rio-mathias-investigacao-comeca-dia-1o/ Tudo definido na CPI do Rio Mathias; investigação começa dia 1º.] Câmara de Vereadores de Joinville. Arquivado do [https://camara.joinville.br/noticias/noticias-das-sessoes-ordinarias/tudo-definido-na-cpi-do-rio-mathias-investigacao-comeca-dia-1o/ original]. Visitado em 15/05/2024.</ref> | ||
=Ações da CPI= | =Ações da CPI e Notícias Correlatas= | ||
Uma das primeiras decisões dos membros da CPI foi a ordem para que a Prefeitura de Joinville apresentasse, em 72 horas e sob pena de crime de responsabilidade, informações sobre orçamentos, despesas, contratos, projetos e históricos, desde o processo de licitação até o período de execução da obra de macrodrenagem. Depois começaram as convocações para esclarecimentos. | Uma das primeiras decisões dos membros da CPI foi a ordem para que a Prefeitura de Joinville apresentasse, em 72 horas e sob pena de crime de responsabilidade, informações sobre orçamentos, despesas, contratos, projetos e históricos, desde o processo de licitação até o período de execução da obra de macrodrenagem. Depois começaram as convocações para esclarecimentos. | ||
===Jorge Sá - Secretário da Seinfra=== | ===Jorge Sá - Secretário da Seinfra=== | ||
Em 01 de fevereiro de 2021, o então secretário da Seinfra, Jorge Sá, foi convocada pela CPI para dar alguns esclarecimentos. Sá estava à frente da pasta há cerca de um mês, e disse que tinha ainda muito conhecimento das ações de secretários passados. Ele se colocou à disposição para voltar com mais informações. O vereador Diego manifestou desagrado com a participação de Sá, classificando-o como frio e demonstrando má vontade.<ref>[https://web.archive.org/web/20240515145218/https://camara.joinville.br/noticias/noticias-das-comissoes/secretario-da-seinfra-e-o-primeiro-a-depor-na-cpi-do-rio-mathias/ Secretário da Seinfra é o primeiro a depor na CPI do Rio Mathias; investigação começa dia 1º.] Câmara de Vereadores de Joinville. Arquivado do [https://camara.joinville.br/noticias/noticias-das-comissoes/secretario-da-seinfra-e-o-primeiro-a-depor-na-cpi-do-rio-mathias/ original]. Visitado em 15/05/2024.</ref> | Em 01 de fevereiro de 2021, o então secretário da Seinfra, Jorge Sá, foi convocada pela CPI para dar alguns esclarecimentos. Sá estava à frente da pasta há cerca de um mês, e disse que tinha ainda muito conhecimento das ações de secretários passados. Ele se colocou à disposição para voltar com mais informações. Ele também disse que a prioridade naquele momento não eram as obras do Rio Mathias, mas atender emergências causadas pela chuvas intensas ocorridas naqueles dias. O vereador Diego manifestou desagrado com a participação de Sá, classificando-o como frio e demonstrando má vontade. A participação de Sá foi importante por trazer nomes para a investigação.<ref>[https://web.archive.org/web/20240515145218/https://camara.joinville.br/noticias/noticias-das-comissoes/secretario-da-seinfra-e-o-primeiro-a-depor-na-cpi-do-rio-mathias/ Secretário da Seinfra é o primeiro a depor na CPI do Rio Mathias; investigação começa dia 1º.] Câmara de Vereadores de Joinville. Arquivado do [https://camara.joinville.br/noticias/noticias-das-comissoes/secretario-da-seinfra-e-o-primeiro-a-depor-na-cpi-do-rio-mathias/ original]. Visitado em 15/05/2024.</ref> | ||
===TCE Isenta Prefeitura=== | |||
Depois da reunião da CPI que ouviu Sá, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiu arquivar a denúncia sobre os atrasos nas obras do rio Mathias. O órgão após audiências e vistorias técnicas, entendeu que o grande responsável pelos atrasos nas obras é o Consórcio Motta Junior Ramos Terraplanagem, empresa que venceu a licitação.<ref>[https://web.archive.org/web/20240515151441/https://ndmais.com.br/infraestrutura/tce-isenta-prefeitura-de-joinville-da-responsabilidade-sobre-atrasos-no-rio-mathias/ TCE isenta prefeitura de Joinville da responsabilidade sobre atrasos no Rio Mathias.] ND+. Arquivado do [https://ndmais.com.br/infraestrutura/tce-isenta-prefeitura-de-joinville-da-responsabilidade-sobre-atrasos-no-rio-mathias/ original]. Visitado em 15/05/2024.</ref> | |||
Edição das 15h19min de 15 de maio de 2024
Em 2021, durante a 19ª Legislatura,
A obra iniciada em 2014 deveria ter ficado pronta em 2016.
Membros da Comissão
Constituída já no início dos trabalhos da 19ª Legislatura, a CPI teve como seu presidente o vereador Wilian Tonezi, Neto Petters foi o secretário e Diego Machado foi o relator. A comissão ainda contou com os membros Sales e Aragão.[1]
Ações da CPI e Notícias Correlatas
Uma das primeiras decisões dos membros da CPI foi a ordem para que a Prefeitura de Joinville apresentasse, em 72 horas e sob pena de crime de responsabilidade, informações sobre orçamentos, despesas, contratos, projetos e históricos, desde o processo de licitação até o período de execução da obra de macrodrenagem. Depois começaram as convocações para esclarecimentos.
Jorge Sá - Secretário da Seinfra
Em 01 de fevereiro de 2021, o então secretário da Seinfra, Jorge Sá, foi convocada pela CPI para dar alguns esclarecimentos. Sá estava à frente da pasta há cerca de um mês, e disse que tinha ainda muito conhecimento das ações de secretários passados. Ele se colocou à disposição para voltar com mais informações. Ele também disse que a prioridade naquele momento não eram as obras do Rio Mathias, mas atender emergências causadas pela chuvas intensas ocorridas naqueles dias. O vereador Diego manifestou desagrado com a participação de Sá, classificando-o como frio e demonstrando má vontade. A participação de Sá foi importante por trazer nomes para a investigação.[2]
TCE Isenta Prefeitura
Depois da reunião da CPI que ouviu Sá, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) decidiu arquivar a denúncia sobre os atrasos nas obras do rio Mathias. O órgão após audiências e vistorias técnicas, entendeu que o grande responsável pelos atrasos nas obras é o Consórcio Motta Junior Ramos Terraplanagem, empresa que venceu a licitação.[3]
Pesquisador: Patrik Roger Pinheiro - Historiador | Registro Profissional 181/SC
| Como Citar |
| Referência
PINHEIRO, Patrik Roger. CPI do Rio Mathias. Memória CVJ, 2023. Disponível em: <https://memoria.camara.joinville.br/index.php?title=CPI_do_Rio_Mathias>. Acesso em: 23 de abril de 2025. |
| Citação com autor incluído no texto
Pinheiro (2023) |
| Citação com autor não incluído no texto
(PINHEIRO, 2023) |
Referências
- ↑ Tudo definido na CPI do Rio Mathias; investigação começa dia 1º. Câmara de Vereadores de Joinville. Arquivado do original. Visitado em 15/05/2024.
- ↑ Secretário da Seinfra é o primeiro a depor na CPI do Rio Mathias; investigação começa dia 1º. Câmara de Vereadores de Joinville. Arquivado do original. Visitado em 15/05/2024.
- ↑ TCE isenta prefeitura de Joinville da responsabilidade sobre atrasos no Rio Mathias. ND+. Arquivado do original. Visitado em 15/05/2024.
- ↑ Tudo definido na CPI do Rio Mathias; investigação começa dia 1º. Câmara de Vereadores de Joinville. Arquivado do original. Visitado em 15/05/2024.